Conditions générales d'achat

1. Champ d'application et validité des conditions du donneur d'ordre

Les présentes conditions d'achat sont applicables de manière exclusive à tous les contrats – y compris futurs – conclus avec des entrepreneurs, des personnes morales de droit public et des fonds spéciaux de droit public concernant des livraisons et autres prestations, y compris les contrats d'entreprise. Les conditions contraires ou supplémentaires du prestataire sont par la présente rejetées. Elles ne sont pas reconnues, même si elles n’ont pas été expressément contestées à nouveau après leur réception, si la livraison a été acceptée et/ou si la marchandise a été payée. Elles sont applicables seulement si l’acheteur a expressément donné son accord par écrit à l’égard de celles-ci ou d’une partie de celles-ci.

2. Commande du donneur d'ordre

Les commandes, les accords verbaux annexes à la commande, les conventions et les déclarations des employés du donneur d'ordre ne deviennent contraignants qu'après validation|confirmation écrite du donneur d'ordre. Cela est applicable aux modifications et ajouts ultérieurs.
Le prestataire fera une indication immédiate au donneur d'ordre par écrit de toute modification ou extension de l'étendue de la livraison ou de la prestation qui s'avérerait nécessaire lors de l'exécution. Elles nécessitent l'accord écrit préalable du donneur d'ordre.
La forme écrite est également respectée en cas de transmission par voie électronique de transfert de données.
La commande doit être validée par le prestataire dans un délai de huit jours ouvrables au moyen d'une copie de la commande dûment signée (acceptation de la commande). Cela n'est pas applicable aux commandes transmises par le client par voie de transfert de données électroniques. Dans ce cas, les validations doivent être effectuées dans un délai de deux jours ouvrables. L'absence de validation vaut acceptation.

3. Offre du prestataire

Dans son offre, le prestataire doit se conformer exactement aux spécifications et au libellé de la demande. En cas d’écarts, une mention expresse est requise.
Le donneur d'ordre se réserve les droits de propriété et de droit d'auteur sur les illustrations, schémas, calculs et autres documents joints à ses demandes ; ceux-ci ne doivent pas être rendus accessibles à des tiers. Toute transmission à des tiers nécessite l'accord écrit explicite du donneur d'ordre. Les documents doivent être utilisés de manière exclusive pour la fabrication sur la base de la commande du donneur d'ordre ; une fois la commande exécutée, ils doivent être restitués au donneur d'ordre sans qu'il ait à en faire la demande.
L'établissement d'offres est gratuit et sans engagement pour le donneur d'ordre.
Conformément aux conditions préalables de l'article 48 de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu (EstG), le prestataire doit, lors de la remise de l'offre, présenter une attestation d'exonération valide au sens de l'article 48 b de l'EstG sous forme de copie lisible ou, s'il s'agit d'une attestation liée à la commande, sous forme d'original. À défaut, l'offre ne pourra pas être prise en considération dans la suite de la procédure d'attribution. Le prestataire doit informer sans délai le donneur d'ordre de toute éventuelle révocation d'un certificat d'exonération valable.

4. Délais de livraison et d'exécution

Les délais de livraison ou de prestation indiqués dans la commande sont contraignants. Les livraisons effectuées avant la date de livraison convenue peuvent être refusées par le donneur d'ordre. Le contractant est tenu d'informer immédiatement le donneur d'ordre par écrit si des situations surviennent ou lui apparaissent dont il résulte que la date convenue ne peut être respectée. L'obligation de respecter les dates convenues n'en est pas affectée.
En cas de retard du prestataire, le donneur d'ordre peut, après expiration sans résultat d'un délai supplémentaire raisonnable qu'il aura fixé, faire effectuer par un tiers, aux frais du prestataire, la livraison que ce dernier n'a pas encore effectuée. En outre, le donneur d'ordre a l'option de résilier le contrat après expiration sans résultat d'un délai supplémentaire raisonnable qu'il aura fixé.
En cas de retard de livraison de la part du prestataire, le donneur d'ordre est en droit d'exiger des dommages-intérêts forfaitaires pour retard à hauteur de 1 % de la valeur de la livraison par semaine écoulée, sans toutefois dépasser 10 %. Le prestataire a le droit de prouver au donneur d'ordre qu'aucun préjudice ou qu'un préjudice nettement plus faible n'a été subi du fait du retard. Le donneur d'ordre se réserve le droit de faire appliquer, en lieu et place de la pénalité forfaitaire pour retard, d'autres droits légaux, notamment la résiliation du contrat ou des dommages-intérêts pour non-exécution.
En cas de force majeure, le donneur d'ordre est en droit d'exiger l'exécution à une date ultérieure. Le donneur d'ordre a l'obligation d'en informer immédiatement le prestataire.
Les lois sont applicables en complément des règles prévues dans les paragraphes précédents.
Le prestataire ne peut invoquer l'absence de documents nécessaires devant être fournis par le donneur d'ordre que s'il n'a pas reçu ces documents dans un délai raisonnable malgré un rappel écrit.

5. Contrats-cadres

Dans le cas de contrats-cadres, un contrat-cadre distinct est conclu entre les deux parties pour les matériaux à livrer. Ce contrat-cadre résulte en des prix de livraison et en un nombre total de pièces à livrer pour une durée prévisionnelle d'un an (besoins annuels). L'appel de livraison concret issu d'un contrat-cadre est effectué par écrit par le donneur d'ordre pour un volume correspondant à la Taille de lot préalablement convenue. Toutefois, le donneur d'ordre est autorisé, par écart par rapport aux tailles de lot convenues, à appeler des commandes sur appel portant sur des quantités faibles ou supérieures.
Le prestataire a l'obligation de livrer la quantité demandée dans les 3 jours ouvrables suivant la réception d'un ordre de livraison écrit issu d'un contrat-cadre. Le prestataire a l'obligation de toujours disposer d'un stock suffisant de matériaux issus des contrats-cadres existants afin de garantir en permanence la garantie de livraison de 3 jours ouvrables pour chaque commande individuelle. Les contrats-cadres commencent avec le premier appel et ont leur fin avec le dernier appel concernant les matériaux à livrer.
Les prix convenus dans les contrats-cadres sont toujours des prix fixes qui sont applicables pendant toute la durée des contrats-cadres individuels.
Le donneur d'ordre s'engage envers le prestataire à acheter les quantités convenues dans les contrats-cadres respectifs. Toutefois, le donneur d'ordre n'a pas l'obligation d'acheter certaines quantités partielles dans des délais déterminés. La quantité d'achat concrète dépend des besoins de fonctionnement du donneur d'ordre et des commandes individuelles concrètes.

6. Exécution, protection de l'environnement, sécurité, protection de la santé et qualité

La livraison doit répondre aux spécifications convenues, respecter les règles techniques reconnues, les dispositions légales et réglementaires valables ainsi que les règles et prescriptions du fonctionnement du donneur d'ordre. Le contractant doit notamment respecter les prescriptions en matière de prévention des accidents, les réglementations des associations professionnelles, en particulier les BGVA1 et BGVA2, ainsi que les règles généralement reconnues en matière de sécurité technique et de médecine du travail. Les machines et les équipements de travail techniques doivent correspondre au décret sur les machines et être livrés avec un mode d’emploi et une déclaration de conformité CE. Elles doivent en outre correspondre aux normes figurant dans les répertoires A et B de la « Disposition administrative générale relative à la loi sur les équipements de travail techniques », ainsi qu’aux autres règles en matière de sécurité et aux prescriptions en matière de prévention des accidents. Il convient de livrer de préférence des équipements de travail portant le marquage CE. Si aucun marquage de conformité n’a été délivré, le respect des prescriptions susmentionnées doit être prouvé à notre demande.
Si cela est applicable, le contractant doit disposer d’un système d’assurance qualité, par exemple conforme à la norme DIN EN ISO 9001–9003. Le donneur d’ordre est en droit de vérifier ce système après accord préalable.
Dans le cas où le prestataire livre des substances qui sont des substances dangereuses au sens du règlement sur les substances dangereuses, il a l'obligation de fournir spontanément, avant la livraison, la fiche de données de sécurité CE (§ 4 GefStoffV).
L'utilisation de substances cancérigènes est interdite au prestataire. Le prestataire doit aligner en permanence la qualité des produits à livrer au donneur d'ordre sur l'état actuel de la technique et signaler au donneur d'ordre les possibilités d'amélioration et de modification technique.

7. Assurances

Le contractant doit souscrire une assurance responsabilité civile aux conditions habituelles du secteur (montant de couverture minimum de 5 millions d'euros par sinistre corporel/dommage matériel forfaitaire) et respecter les délais de garantie. Le contractant doit, à la demande du donneur d'ordre, fournir la preuve de l'existence de cette assurance ; les montants de garantie et de couverture faibles doivent être convenus au cas par cas avec le donneur d'ordre. Si le donneur d'ordre a droit à des dommages-intérêts supplémentaires, ceux-ci ne sont pas affectés.
Toutes les expéditions adressées directement au donneur d'ordre (par exemple, les livraisons résultant de contrats de vente, de contrats d'entreprise, de contrats de maintenance ou de fabrications spéciales, à l'exclusion toutefois des livraisons de matériel pour des contrats d'entreprise que le prestataire exécute dans les installations du donneur d'ordre) doivent être assurées par le prestataire.

8. Réserves de propriété, mise à disposition, outils

Si le donneur d'ordre met des pièces à la disposition du preneur d'ordre, ce dernier s'en réserve la propriété. La transformation ou la modification par le preneur d'ordre est effectuée pour le compte du donneur d'ordre. Si la chose mise à disposition par le donneur d'ordre est transformée ou mélangée de manière indissociable avec d'autres objets n'appartenant pas au donneur d'ordre, celui-ci acquiert la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la chose sous réserve de propriété (prix d'achat majoré de la taxe sur la valeur ajoutée) par rapport aux autres objets transformés ou mélangés au moment de la transformation/du mélange. Si la transformation/le mélange s'effectue de telle manière que la chose du mandataire doit être considérée comme la chose principale, il est applicable que le mandataire transfère au mandant une copropriété proportionnelle ; le mandataire conserve la propriété exclusive ou la copropriété pour le compte du mandant.
Le donneur d'ordre se réserve la propriété des outils mis à disposition ; le preneur d'ordre est tenu d'utiliser les outils de manière exclusive pour la fabrication des marchandises commandées par le donneur d'ordre. Le preneur d'ordre est tenu d'assurer à ses frais les outils appartenant au donneur d'ordre à leur valeur à neuf contre les dommages causés par le feu, l'eau et le vol. Parallèlement, le preneur d'ordre cède dès à présent au donneur d'ordre toutes les prétentions en indemnisation découlant de cette assurance ; le donneur d'ordre reprend par la présente cette cession. Le preneur d'ordre a l'obligation d'effectuer en temps utile, à ses frais, les travaux de maintenance et d'inspection nécessaires sur les outils du donneur d'ordre, ainsi que de prendre en charge tous les frais d'entretien et de réparation. Il doit faire une indication immédiate au donneur d'ordre en cas d'incident éventuel ; s'il omet de le faire de manière fautive, les droits à dommages-intérêts restent inchangés. Dans la mesure où les droits de garantie existant à l'égard du donneur d'ordre conformément aux règles ci-dessus dépassent de plus de 20 % le prix d'achat de toutes les marchandises sous réserve de propriété du donneur d'ordre qui n'ont pas encore été payées, le donneur d'ordre a l'obligation, à la demande du preneur d'ordre, de libérer les droits de garantie selon le choix du donneur d'ordre.
En ce qui concerne les droits de réserve de propriété du prestataire, ses conditions sont applicables, étant entendu que la propriété de la marchandise est transférée au donneur d'ordre dès son paiement et que, par conséquent, la forme étendue de la réserve de propriété sur compte courant ne s'applique pas. En vertu de la réserve de propriété, le prestataire ne peut exiger la restitution de la marchandise que s'il s'est préalablement retiré du contrat.

9. Sous-traitants, main-d'œuvre provenant de pays hors UE

L'activation de sous-traitants nécessite l'accord écrit préalable du donneur d'ordre. Le prestataire doit imposer aux sous-traitants, en ce qui concerne les tâches qu'il leur confie, toutes les obligations qu'il a assumées envers le donneur d'ordre et garantir leur respect.
Si le contractant ou les sous-traitants utilisent de la main-d'œuvre ne provenant pas de pays de l'UE, il faut que le contractant présente au donneur d'ordre les permis de travail correspondants avant le début des travaux.
Si le prestataire utilise des sous-traitants sans notre accord écrit préalable conformément au point 2.(1) ou s'il enfreint l'obligation de présenter les permis de travail conformément au point 2.(2), le donneur d'ordre a le droit de résilier le contrat ou d'exiger des dommages-intérêts pour non-exécution.
Le prestataire ne doit pas empêcher ses sous-traitants de conclure avec le donneur d'ordre des contrats portant sur d'autres livraisons/prestations. Sont notamment interdits les accords d'exclusivité avec des tiers qui empêchent le donneur d'ordre ou le sous-traitant de faire référence à des livraisons/prestations dont le donneur d'ordre lui-même ou le sous-traitant a besoin pour l'exécution de telles commandes.

10. Expédition, lieu d'exécution

Les dates et délais de livraison convenus sont contraignants. Tout retard de livraison imminent doit être immédiatement signalé par écrit au donneur d'ordre. Parallèlement, des mesures appropriées doivent être proposées au donneur d'ordre pour parer aux conséquences du retard. Sauf accord écrit contraire, le respect de la date ou du délai de livraison est déterminé par la réception de la marchandise par le donneur d'ordre. Le lieu d'exécution est l'adresse de livraison indiquée par le donneur d'ordre dans la commande.
L'expédition s'effectue aux frais et aux risques du prestataire. Il convient de choisir les moyens de transport les plus avantageux pour le donneur d'ordre, sauf si celui-ci a expressément indiqué des consignes de transport spécifiques. Les livraisons doivent être emballées de manière à éviter tout dommage lié au transport.
Outre l'adresse d'expédition, les documents de transport doivent mentionner les références de la commande (numéro de commande, référence du client, date de commande, lieu de livraison, le cas échéant nom du récepteur et numéro de conteneur). En principe, l'expédition doit faire l'objet d'une indication par écrit au service du client ayant passé la commande le jour du départ.
En cas de livraison de substances dangereuses, les informations sur les produits, en particulier les fiches de données de sécurité, doivent être transmises au donneur d'ordre en temps utile avant la livraison. Il est également applicable de transmettre les informations relatives aux restrictions de commercialisation imposées par la loi.
Les frais occasionnés par une erreur d'acheminement des livraisons sont à la charge du prestataire, dans la mesure où celui-ci se charge du transport ou est responsable de l'erreur d'acheminement. Si les documents de livraison ne comportent pas les références de commande ou les mentions de mise en service du donneur d'ordre, tous les frais qui en résultent, tels que les frais de stationnement des véhicules, les frais de réacheminement et autres frais similaires, sont à la charge du prestataire. Le prestataire ne peut invoquer l'absence de documents nécessaires devant être fournis par le donneur d'ordre que s'il n'a pas reçu ces documents même après un rappel écrit.
Le prestataire n'est en principe autorisé à effectuer des livraisons ou des prestations partielles qu'avec l'accord écrit du donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre est en droit de renvoyer au preneur d'ordre les emballages en bon état, moyennant le remboursement de la valeur résultant de la facture. Toute autre instruction d'expédition doit être en particulier accentuée sur le bon de livraison. Les frais d'emballage sont à la charge du prestataire, sauf accord écrit contraire. Si, dans un cas particulier, le donneur d'ordre prend en charge les frais d'emballage, ceux-ci doivent être facturés au prix le plus bas. Les obligations de reprise sont régies par le décret sur les emballages du 21 août 1998, dans sa version valable.
Le donneur d'ordre se réserve le droit de reconnaître les livraisons excédentaires ou insuffisantes.
Si le prestataire est en retard de livraison, le donneur d'ordre dispose des droits légaux. Il est notamment en droit, après l'expiration infructueuse d'un délai supplémentaire raisonnable qu'il aura fixé, d'exiger des dommages-intérêts en lieu et place de la prestation. Le droit du donneur d'ordre à la livraison n'est exclu que lorsque le prestataire a versé les dommages-intérêts.

11. Déclaration d'origine

Dans le cas où le contractant fournit des déclarations relatives au caractère originaire de la marchandise vendue, les dispositions suivantes sont applicables :

Le prestataire s'engage à permettre la vérification des preuves d'origine par les services responsables de l'administration douanière et à fournir les renseignements nécessaires à cet effet ainsi que les validations éventuellement requises.
Le contractant a l'obligation de réparer le préjudice résultant du fait que l'origine déclarée n'est pas reconnue par l'autorité responsable en raison d'un certificat défectueux ou d'une impossibilité de vérification, à moins qu'il ne soit pas responsable de ces conséquences.

12. Entrer et circuler sur le site de l'usine/le chantier du donneur d'ordre

Lors de l'entrée et de la circulation sur le site de l'usine/le chantier du donneur d'ordre, les consignes de son personnel spécialisé doivent être suivies. L'entrée sur le site de l'usine/sur le chantier doit être signalée en temps utile. Les dispositions du code de la route doivent être respectées. Le donneur d'ordre et ses employés ne sont responsables, quel qu'en soit le motif juridique, qu'en cas de négligence grave et d'intention délibérée ; en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ils sont également responsables en cas de simple négligence.
Si des prestations sont fournies sur le site de l'usine/le chantier, le règlement de chantier correspondant est applicable. Au début des travaux ou en réponse à une exigence préalable, un exemplaire du règlement de chantier, y compris la liste des annexes, est remis aux surveillants du prestataire contre signature. La connaissance du contenu du règlement de chantier, y compris la liste des annexes, doit être validée par une déclaration écrite.

13. Transfert des risques

Le danger n'est transféré au donneur d'ordre qu'après la remise de la livraison ou la réception de la prestation par celui-ci. La réception s'effectue sous réserve d'un contrôle de conformité, notamment en ce qui concerne l'exactitude, l'intégralité et l'aptitude à l'usage prévu. Nous sommes en droit d'examiner l'objet du contrat, dans la mesure et dès que cela est possible dans le cadre d'une gestion commerciale conforme. Les défauts constatés feront l'objet d'une réclamation de notre part immédiatement après leur découverte. En cas de vice caché, cela est applicable à compter de la découverte du défaut. Le donneur d'ordre est expressément dispensé de l'obligation de vérifier immédiatement l'absence de défauts. À cet égard, le preneur d'ordre renonce à l'exception de réclamation tardive.

14. Garantie

Le donneur d'ordre bénéficie sans restriction des droits légaux en matière de garantie et de dommages-intérêts. Le prestataire est notamment tenu de garantir au donneur d'ordre que ses livraisons et prestations correspondent aux règles techniques reconnues ainsi qu'aux propriétés et normes convenues contractuellement. Indépendamment de cela, le donneur d'ordre est en droit, à son choix, d'exiger du preneur d'ordre la réparation des défauts ou une livraison de remplacement. Dans ce cas, le preneur d'ordre a l'obligation de supporter tous les frais nécessaires à la réparation des défauts ou à la livraison de remplacement que le donneur d'ordre doit supporter vis-à-vis de son client, si les défauts existaient déjà au moment du transfert du danger au donneur d'ordre. Une réparation effectuée par le prestataire est applicable dès la première tentative infructueuse. Le droit à des dommages-intérêts, en particulier celui résultant de l'inexécution, est expressément réservé. Le donneur d'ordre dispose également d'un droit de résiliation même si le manquement du prestataire est de nature mineure. Les droits de garantie légaux se prescrivent, sauf si la loi prévoit des délais plus longs, dans un délai de 24 mois à compter du transfert du risque. Dans la mesure où le donneur d'ordre fait l'objet d'une action de la part de tiers en raison de la défectuosité de la marchandise (recours de l'entrepreneur), la prescription est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai maximal de cinq ans. La responsabilité du prestataire pour les produits défectueux prend fin au plus tard dix ans après la livraison de la marchandise. Cette limitation n'est pas applicable si les droits du donneur d'ordre reposent sur des faits que le prestataire connaissait ou dont il ne pouvait ignorer l'existence et qu'il n'a pas divulgués au donneur d'ordre. Le prestataire cède dès à présent au donneur d'ordre – à titre d'exécution – toutes les créances dont il dispose à l'encontre de ses fournisseurs en raison et en rapport avec la livraison de marchandises défectueuses. Il remettra au donneur d'ordre tous les documents nécessaires à la revendication de ces créances et fournira toutes les explications requises. Il remettra au donneur d'ordre les documents nécessaires de manière entièrement exhaustive.
Le prestataire doit réparer les défauts gratuitement, y compris les frais accessoires. Si cela n'est pas possible, ou s'il n'est pas raisonnable d'exiger du donneur d'ordre qu'il accepte les pièces réparées, le prestataire doit remplacer gratuitement les pièces défectueuses par des pièces en bon état.
En cas d'urgence, ou si le prestataire est en retard dans la réparation des défauts, le donneur d'ordre peut prendre lui-même les mesures nécessaires aux frais du prestataire ou les faire prendre par un tiers. Le donneur d'ordre en informera le prestataire avant de mettre en œuvre les mesures. Si cela n'est pas possible, les mesures nécessaires pour prévenir le dommage peuvent, en cas d'urgence, être prises sans notification préalable ; dans ce cas, le donneur d'ordre procède à la notification sans délai. L'obligation de garantie du preneur d'ordre n'en est pas affectée ; sont exclues de cette disposition les erreurs imputables à des mesures prises par le donneur d'ordre ou par un tiers.
Si la réparation du défaut n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée du donneur d'ordre, celui-ci peut exiger la résiliation du contrat ou une réduction du prix.
En cas de défauts, la période de garantie est rallongée de la durée écoulée entre la notification du défaut et la réparation de celui-ci. Si l'objet de la livraison ou de la prestation est livré à nouveau, réparé en tout ou en partie ou remplacé, la période de garantie recommence à courir pour l'objet nouvellement livré, remplacé ou réparé en tout ou en partie.
Dans la mesure où le prestataire est responsable d'un dommage causé par le produit, il a l'obligation d'indemniser le client, à première demande, des demandes de dommages-intérêts de tiers, dans la mesure où la cause se situe dans son domaine de contrôle et d'organisation et où il est lui-même responsable vis-à-vis des tiers.
Dans le cadre de sa responsabilité pour les sinistres au sens du paragraphe précédent (6), le prestataire a également l'obligation de rembourser les frais éventuels conformément aux articles 683 et 670 du BGB ainsi qu'aux articles 830 et 840 du BGB, qui résultent également ou en relation avec une campagne de rappel menée par le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre instruira le preneur d'ordre, dans la mesure du possible et du raisonnable, sur le contenu et l'étendue de la mesure de rappel à mettre en œuvre et lui donnera l'option de prendre position. Les autres droits légaux du donneur d'ordre restent réservés.
La responsabilité découlant d'une violation des obligations prévues par la loi sur la sécurité des appareils et des produits est limitée aux produits mis sur le marché après le 1er mai 2004. En outre, les droits à dommages-intérêts ne s'appliquent qu'aux dommages causés par une violation intentionnelle ou par négligence grave des obligations. La responsabilité est – dans la mesure où cela est admissible – limitée à la valeur du produit.

15. Prix, facturation

Les prix indiqués dans la commande sont des prix fixes (hors TVA légale), incluant entièrement toutes les remises et tous les suppléments, franco lieu d'utilisation, y compris les frais d'emballage, de protection contre la corrosion et d'expédition. En cas de livraison non franco, le donneur d'ordre ne prend en charge que les frais de transport les plus avantageux, sauf s'il a prescrit un type d'expédition particulier. Le type de fixation des prix n'affecte pas l'accord sur le lieu d'exécution. Sauf convention écrite contraire ou si le prestataire propose des conditions plus avantageuses, le donneur d'ordre paie le prix convenu avec une remise de 3 %.
Les délais de paiement et d'escompte courent à compter de la réception de la facture, mais pas avant la réception de la marchandise ou, dans le cas de prestations, pas avant leur réception et, dans la mesure où des documentations, des certificats de contrôle (par exemple des certificats d'usine) ou des documents similaires font partie de l'étendue des prestations, pas avant leur remise au donneur d'ordre conformément au contrat.
Le donneur d'ordre paie dans un délai de 14 jours avec l'escompte susmentionné ; il est toutefois également en droit de payer sans déduction le 15 du mois suivant la livraison, après livraison complète et sans réclamation et réception de la facture.
Le donneur d'ordre dispose de droits de compensation et de rétention dans les limites prévues par la loi.
Les factures, établies en double exemplaire, doivent être envoyées après la livraison/prestation – séparément pour chaque commande – à l'adresse de facturation indiquée dans la commande ou au service de gestion du donneur d'ordre ; les numéros de commande doivent être indiqués et tous les documents de facturation (listes de pièces, relevés de travaux, métrés, etc.) doivent être joints.
Les factures relatives à des livraisons ou prestations partielles doivent porter la mention « facture de livraison partielle » ou « facture de prestation partielle », les factures finales la mention « facture de livraison résiduelle » ou « facture de prestation résiduelle ».
Chaque facture doit indiquer la taxe sur la valeur ajoutée selon la loi. Les factures originales ne doivent pas être jointes à la livraison des marchandises.

16. Paiement

Le donneur d'ordre effectue le paiement à la date d'échéance convenue après réception de la marchandise.
Les paiements effectués ne valent pas acceptation de la facture.
Les paiements s'effectuent par chèque ou virement bancaire. Le paiement est considéré comme effectué dans les délais si le chèque a été envoyé par la poste le jour de l'échéance ou si le virement a été ordonné à la banque le jour de l'échéance. Des intérêts de retard ne peuvent être exigés. Le taux d'intérêt moratoire est supérieur de 5 points de pourcentage au taux d'intérêt de base. Le donneur d'ordre est en tout état de cause en droit de prouver que le préjudice subi du fait du retard est faible par rapport à celui invoqué par l'acheteur.

17. Interdiction de cession

Les cessions ainsi que toute autre transmission des droits et obligations du prestataire en dehors du champ d'application de l'article 354 a du Code de commerce allemand (HGB) sont exclus ; les cas exceptionnels nécessitent, pour être valables, l'accord écrit du donneur d'ordre.

18. Résiliation

Le contrat de prestation de services peut être résilié à tout moment par le donneur d'ordre jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage ou de la livraison de l'ouvrage conformément à l'article 649 du BGB. En écart par rapport aux conséquences de la résiliation régulées par la loi, les dispositions suivantes sont applicables : Si le donneur d'ordre résilie le contrat pour un motif grave imputable au prestataire, celui-ci n'a droit qu'à la rémunération des prestations individuelles fournies jusqu'à l'accès à la résiliation et qui ont été utilisées par le donneur d'ordre. Les droits à dommages-intérêts du donneur d'ordre restent inchangés. Le prestataire est notamment tenu de rembourser les frais supplémentaires encourus.
Si le contrat est résilié par le donneur d'ordre pour un motif grave dont le prestataire n'est pas responsable, le prestataire ne perçoit que la rémunération convenue pour les livraisons et/ou prestations individuelles fournies jusqu'à la réception de la résiliation et acceptées par le donneur d'ordre. Toute autre prétention du prestataire est exclue. Pour le reste, les conséquences de la résiliation régulées à l'article 649 du BGB sont applicables.
Le donneur d'ordre peut, pour un motif grave, se rétracter à tout moment de la commande de livraisons (§ 433 du BGB) jusqu'à la remise de la livraison. Dans ce cas, les dispositions précédentes correspondent mutatis mutandis au droit à rémunération du preneur d'ordre ; le donneur d'ordre acquiert la propriété des livraisons et prestations partielles rémunérées.
Il y a motif grave au sens du paragraphe (3) est notamment avéré lorsque, à la suite de décisions administratives, le donneur d'ordre n'a plus d'intérêt à ce que les prestations contractuelles soient fournies, qu'une demande d'insolvabilité est déposée à l'encontre du prestataire, que les conditions préalables à une demande d'insolvabilité sont réunies ou que le prestataire ne remplit pas son obligation de rectification des prestations défectueuses dans un délai raisonnable fixé par écrit.

19. Élimination des déchets

Dans la mesure où les livraisons/prestations du prestataire génèrent des déchets, celui-ci les valorise ou les répare – sauf écart écrit – à ses propres frais, conformément aux dispositions de la législation sur les déchets. La propriété, le danger et la responsabilité au titre de la législation sur les déchets sont transférés au prestataire au moment où les déchets sont produits.

20. Poids, quantités

En cas de différences de poids, le poids constaté lors de la notification de réception par le donneur d'ordre est applicable, à moins que le prestataire ne prouve que le poids qu'il a calculé a été déterminé correctement selon une méthode généralement reconnue. Il en va de même pour les quantités.

21. Droits de propriété industrielle (brevets, licences, modèles d'utilité, etc.),
droit d'auteur|copyright

Le prestataire est responsable de veiller à ce que la livraison et l'utilisation des objets livrés et/ou de l'ouvrage réalisé ne portent pas atteinte aux brevets ou aux droits de propriété industrielle de tiers. Le prestataire s'engage à dégager le donneur d'ordre de toute responsabilité vis-à-vis d'éventuelles réclamations de tiers pour violation de ces droits et à l'indemniser par ailleurs. Le donneur d'ordre est en droit de conclure des accords avec le tiers sans l'accord du prestataire, notamment de conclure un compromis. Même si le prestataire détient des droits de propriété industrielle, le donneur d'ordre ou ses mandataires sont autorisés à effectuer des réparations|remises en état.

22. Confidentialité

Le prestataire est tenu de traiter de manière limitée et illimitée toutes les informations qu’il obtient lors de l’exécution de la commande. Cette obligation est applicable aux informations qui étaient déjà connues du prestataire au moment où elles ont été reçues ou dont il a eu connaissance par d’autres moyens (par exemple, de tiers sans réserve de confidentialité ou par ses propres efforts indépendants).
Tous les documents remis par le donneur d'ordre restent sa propriété. Ils ne doivent pas faire l'objet d'un accès par des tiers et doivent être restitués au donneur d'ordre dans leur intégralité et de plein gré après l'exécution de la commande. Ne sont pas considérés comme des tiers les experts spécialisés et les sous-traitants engagés par le preneur d'ordre, s'ils ont l'obligation de gérer ces documents de manière confidentielle envers le preneur d'ordre. Le prestataire est responsable de tous les dommages subis par le client du fait du non-respect de cette obligation.
3. Le donneur d'ordre détient exclusivement tous les droits d'utilisation sur l'ensemble des illustrations, schémas, calculs, méthodes d'analyse, formules et autres travaux réalisés ou développés par le prestataire lors de la conclusion et de l'exécution de la commande.

23. Protection des données

Le prestataire accepte que le donneur d'ordre enregistre, modifie et transmette à des entreprises liées les données à caractère personnel du prestataire, dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution et au traitement de la commande.

24. Publication, publicité

Toute exploitation ou divulgation des relations commerciales existant avec le donneur d'ordre dans des publications ou à des fins publicitaires n'est autorisée qu'avec son accord écrit préalable et explicite.

25. Exportation

Le prestataire est conscient que le transfert de documents et d'objets de tous les types nécessite dans de nombreux cas une autorisation, par exemple en vertu de la loi sur le commerce extérieur. Le prestataire est tenu de s'assurer que, dans les cas où il transfère à l'étranger ses propres documents ou objets, ou ceux du donneur d'ordre, la possibilité d'obtenir l'autorisation de transfert est contrôlée et, si nécessaire, que toutes les autorisations requises sont obtenues en temps utile et que toutes les dispositions légales applicables sont respectées.
En cas de violation de ces dispositions, le donneur d'ordre se réserve le droit de faire valoir des droits à réparation pour les dommages subis.

26. Juridiction compétente

Dans la mesure où le prestataire est un commerçant au sens du Code de commerce, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, le siège social du donneur d'ordre est le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges qui résultent directement ou indirectement de la relation contractuelle. En outre, le donneur d'ordre est en droit d'intenter une action devant le tribunal responsable au siège social du prestataire.

27. Langue du contrat, droit applicable

La langue du contrat est l'allemand. Le droit allemand est applicable.
2. Si le prestataire a son siège à l'étranger, le droit allemand est convenu, à l'exclusion des règles de conflit de lois et sous réserve de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980. Les clauses commerciales habituelles doivent être interprétées conformément aux Incoterms valables – ICC, Paris.

28. Clause de sauvegarde

Si certaines dispositions des présentes devaient être ou devenir invalides ou inapplicables, les autres dispositions restent valables.
Les parties ont l’obligation de remplacer la disposition invalide ou inapplicable, dès le début de son invalidité ou de son inapplicabilité, par une disposition économiquement équivalente dans la mesure du possible.

E. Zoller GmbH & Co. KG
Conditions d'achat /

Sprache wählen